索赔的处理程序是什么
本文已影响1.55W人
本文已影响1.55W人
索赔的处理程序是什么,当我们的生活中发生事故造成财产的损失或者是人身的伤亡,这时候的索赔也变得非常合情合理,索赔也需要满足一定条件,看看索赔的处理程序是什么。
索赔的处理程序是什么1
一、工程索赔的处理程序是什么?
首先,承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
其次,发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
第三步,工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
第四步,当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
第五步,工程师与承包人谈判达不成共识,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见,然后报送业主并相应通知承包人。
第六步,发包人审批工程师的索赔处理证明。
最后一步是:承包人是否接受最终的索赔决定。当然,承包人未能按合同约定履行自己的各项义务,或发生错误给发包人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
二、工程索赔的司法解释
工程索赔是在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的`实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。
有关工程索赔的处理情况,应当严格按照法律规定的情况来处理,如果对相关情况的认定存在异议的,或者索赔的资金和项目不能协商认定的,可以向司法机关提出诉讼,并按照司法机关的相关处理情况来进行认定,避免出现法律适用错误的情况。
索赔的处理程序是什么2
索赔的提出
在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,即在合同规定的时间内,将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。
承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后,持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由,按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知,发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。
根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段,主要工作有:跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过;分析事件产生的原因,划清各方责任,确定索赔依据;损失和损害调查分析和计算,划清各方责任,确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核,工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。
协商
对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
工程索赔的分类
(1)索赔目的分类:
工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。
(2)索赔处理分类:
单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。
综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
(3)索赔对象分类:
索赔是指承包商向业主提出的索赔。
索赔和反索赔是相对性的,反索赔即对索赔的反击,工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。
索赔的处理程序是什么3
一、工程索赔:
建设工程中一方违约或质量问题产生的损失如何索赔
二、工程索赔程序:
(1)索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,14天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后14天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
三、条件:
(一)索赔条件
索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:
1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.
2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.
3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.
4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.
5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.
6.物价上涨,法规变化及其他.
(二)前提条件
1.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失.
2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.
3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.
建设工程合同索赔成立的前提条件
房产民事纠纷处理程序
施工索赔是什么
社区护理程序是
索赔与违约责任的区别是什么
索赔的条件主要是什么
程序员节是什么 程序员节是哪一天
交通事故处理流程及赔偿具体标准
工程索赔成立的基本条件
合同索赔成立的条件是什么
劳务派遣人员工伤的处理程序
酒驾的处理详细程序
交通事故处理流程人伤赔偿
工程索赔成立的前提条件
工程索赔成立的前提条件主要有
工程如何索赔
索赔成立的三个条件工程
施工单位索赔成立的条件是什么
建设工程索赔成立的条件
建筑工程索赔成立的前提条件
关于建设工程索赔成立的条件说法正确的是
探索香水的诞生历程 香水制作工序和流程揭秘
常见的索赔依据是什么
建筑工程工期索赔成立的条件
1024程序员节:什么是1024程序员节是怎么来的
索赔是双向的吗
德邦物流怎么理赔 索赔的程序和注意事项
买到过期食品怎么赔偿 买到过期食品索赔流程
宝石优化是什么? 热处理、表面扩散处理、染色处理(一)
李志向毛不易索赔是怎么回事 李志为什么向毛不易索赔
施工单位索赔成立条件是什么
斗鱼索赔蛇哥金额是多少 斗鱼索赔蛇哥1.5亿事件始末
老人骑摩托撞宝马家属向车主索赔 索赔成立的三个条件