工程索赔条件有哪些
本文已影响4.72K人
本文已影响4.72K人
工程索赔条件有哪些,如果是使得我们受伤的话,肯定是需要进行索赔的,我们知道施工索赔是有前提的,很多人想索赔,但是对索赔的相关问题并不了解,下面看工程索赔条件有哪些。
工程索赔条件有哪些1
索赔成立的前提条件。索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:
(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;
(2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。
构成施工项目索赔条件的事件。索赔事件又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有:
(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;
(2)发包人延误支付期限造成承包人的损失;
(3)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
(4)对于合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;
(5)因为监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;
(6)因工程变更(含设计变更、发包人提出的.工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;
(7)非承包人的原因导致工程暂时停工;
(8)物价上涨,法规变化及其他。
工程索赔条件有哪些2
工程索赔是一种双向的风险管理机制,即承包商可以向业主单位申请索赔,业主单位也可以向承包商进行反索赔。工程索赔主要包括“经济补偿”与“工期顺延”。
从合同风险管理来看,工程索赔,实际是对工程承包合同缺陷的一种补充完善,是业主单位与项目承包商承担相应风险责任比例的再次分配,是合同风险管理的有效实施。
工程索赔成立条件:1.需要有构成施工项目索赔条件的事件;2.索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:①对照合同,事件已造成了承包人或发包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于本方的行为责任或风险;③承包方或发包方均按照合同规定的程序和时间提交索赔的意向通知和索赔报告。
隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、
资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、
机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
索赔基本条件:
1、客观性:是指客观存在不符合合同或违反合同的干扰事件。
2、合法性:按照合同条款对方应给予补偿。
3、合理性:是指索赔要求合情合理,符合实际情况,真实反映由于干扰事件引起的.实际损失、采用合理的计算方法等。
【法律依据】《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
工程索赔条件有哪些3
一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?
1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失.
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.
3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.
二、工期索赔的事项有哪些?
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.
6、物价上涨,法规变化及其他.
三、工期索赔纠纷的起诉流程是什么?
1、原告起诉。
2、法院受理后将起诉书副本送达被告。
3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。
4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。
5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。
6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。 法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。
7、法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。
8、判决宣告。
建筑工程项目的工期受到很多因素的影响,比如发包方没有按约定及时支付一部分工程预付款的,不能及时提供相关的建筑建材的,都有可能导致工期延误,如果是不可抗力因素导致工期延误的,双方都不承担任何责任。
工程索赔的依据和程序是什么
工程索赔的概念
工程索赔的依据
工资双倍赔偿的条件
人工受精的费用:什么是人工授精 人工受精的条件及过程
索赔成立的三个条件规定
简述工程索赔的程序
索赔程序有哪几个步骤的
索赔成立的三个条件是
工程索赔处理程序
双倍赔偿工资的条件
消防工程师条件报考条件 消防工程师条件报考条件有哪些
工程索赔的依据是
申请双倍工资赔偿条件
索赔成立的三个条件是指
向保险公司索赔的条件
提高腰线的单品有哪些? 拉长腿部线条的单品有哪些?
工程如何索赔
申请双倍赔偿金要哪些条件
索赔的条件主要是什么
索赔程序有哪些步骤
合同索赔成立的条件是什么
消费索赔成立的三个条件
工程索赔的依据是什么
斗鱼索赔蛇哥金额是多少 斗鱼索赔蛇哥1.5亿事件始末
索赔成立的基本条件
老人骑摩托撞宝马家属向车主索赔 索赔成立的三个条件
索赔成立的三个条件是啥
买房有哪些流程?买房按揭需要的条件
工伤索赔程序是怎样的
判断承包商索赔成立的条件有
索赔人应具备什么条件
索赔成立的条件包括什么